當(dāng)前位置:首頁 > 建設(shè)工程糾紛 > 正文內(nèi)容

停工索賠的法律依據(jù)關(guān)于工程停工期限的法律規(guī)定

停工索賠的法律依據(jù)關(guān)于工程停工期限的法律規(guī)定

一、工程停工多久可以提出索賠,有沒有法律規(guī)定

律師解答
合同中有約定的按照約定期限索賠,如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護(hù),即承包人向發(fā)包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。
法律依據(jù)

《中華人民共和國民法典》第八百零一條
因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條
因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零一條
[2]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

二、工程停工一般多久可以提出索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規(guī)定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護(hù),即承包人向發(fā)包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。

2、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

三、工程停工是多久可以提出索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規(guī)定來。

2、如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護(hù),即承包人向發(fā)包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。

3、法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

四、工程停工多久可以提出索賠

1、工程如果因發(fā)包人原因造成停工的,無論停工多長時(shí)間,只要造成承包人損失的,承包人都可以要求賠償。

2、法律規(guī)定《中華人民共和國民法典》
第八百零三條?【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條?【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零三條
[2]《中華人民共和國民法典》 第八百零四條

五、工程停工費(fèi)用索賠多久能索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規(guī)定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護(hù),即承包人向發(fā)包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。

2、法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

六、工程停工費(fèi)用多久可以索賠

工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規(guī)定來。
如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護(hù),即承包人向發(fā)包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第八百零二條
因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺(tái)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://m.amendment9.com/news/article/34498.html

“停工索賠的法律依據(jù)關(guān)于工程停工期限的法律規(guī)定” 的相關(guān)文章

電力建設(shè)工程施工分包合同怎么寫?

電力建設(shè)工程施工分包合同怎么寫?

一、電力建設(shè)工程施工分包合同怎么寫? 發(fā)包方(甲方)承包方(乙方) 茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱2、工程地點(diǎn)3、承包4、承包范圍5、承包方式6、質(zhì)量要求GB...

工程款優(yōu)先權(quán)簡介,法律規(guī)定及其如何適用

工程款優(yōu)先權(quán)簡介,法律規(guī)定及其如何適用

一、工程款優(yōu)先權(quán)是什么,工程款優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定是怎樣的 在建筑行業(yè)工程承包的現(xiàn)象是非常普遍的,發(fā)包人支付價(jià)款,承包人負(fù)責(zé)建設(shè)工程。但是在工程建設(shè)完成后,發(fā)包人并不能如期付款,那么就可該工程進(jìn)行折價(jià)或拍賣,承包方享有工程款優(yōu)先權(quán)。那么工程款優(yōu)先權(quán)是什么,工程款優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定是怎樣的?二、建筑工程價(jià)款...

離職時(shí)公司不出具離職證明違法嗎?該如何規(guī)定?

離職時(shí)公司不出具離職證明違法嗎?該如何規(guī)定?

一、離職時(shí)公司不出具離職證明違法不,該如何規(guī)定的 違法的,用人單位不能以勞動(dòng)者不配合公司進(jìn)行交接為由拒絕為勞動(dòng)者開具解除勞動(dòng)合同證明文件,用人單位拒絕給離職員工辦理離職證明,屬于違法行為。如果單位不給離職員工開離職證明,由此引起離職員工經(jīng)濟(jì)損失的,單位是需要進(jìn)行賠償。二、承包人逾期未交付建筑工程擔(dān)責(zé)...

室外弱電工程承包合同的具體寫法

室外弱電工程承包合同的具體寫法

一、室外弱電工程承包合同具體該怎么寫? 甲方、乙方。依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程合作項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。1、合同名稱、地點(diǎn)。2、施工范圍。3、合同工期。4、合同價(jià)款金額。5、合同付款方式。二、建設(shè)工程承包合...

建設(shè)工程款的優(yōu)先受償權(quán)有何規(guī)定,有哪些法律要件

建設(shè)工程款的優(yōu)先受償權(quán)有何規(guī)定,有哪些法律要件

一、建設(shè)工程款的優(yōu)先受償權(quán)有何規(guī)定,有哪些法律要件 在建筑行業(yè)工程承包的現(xiàn)象是非常普遍的,發(fā)包人支付價(jià)款,承包人負(fù)責(zé)建設(shè)工程。但是在工程建設(shè)完成后,發(fā)包人并不能如期付款,那么就可對該工程進(jìn)行折價(jià)或拍賣,承包方享有工程款優(yōu)先權(quán)。那么建設(shè)工程款的優(yōu)先受償權(quán)有何規(guī)定,有哪些法律要件?二、建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)...

工程質(zhì)量責(zé)任狀如何寫才有效,法律上如何認(rèn)定

工程質(zhì)量責(zé)任狀如何寫才有效,法律上如何認(rèn)定

一、工程質(zhì)量責(zé)任狀如何寫才有效,法律上如何認(rèn)定 工程質(zhì)量責(zé)任狀應(yīng)按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)程、上級(jí)有關(guān)文件,公司質(zhì)量管理規(guī)定的全部,并嚴(yán)格執(zhí)行日照分公司編制的《項(xiàng)目質(zhì)量內(nèi)控管理辦法》。嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范,工程設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工,遵守公司工程質(zhì)量,并達(dá)到施工合同承諾的質(zhì)量等級(jí)。另外項(xiàng)目部...